Tento zákon upravuje podmienky na prípravu verejných prác, ich posudzovanie, kvalitu,
hodnotenie a vykonávanie štátneho dozoru nad verejnými prácami (ďalej len „štátny
dozor“).
činnosť na prípravu a uskutočňovanie stavby alebo zmeny dokončenej stavby financovaná
celkom alebo sčasti z verejných investícií,
2.
stavba financovaná celkom alebo sčasti z verejných investícií,
b)
verejnou investíciou sú finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, štátnych účelových
fondov, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtov vyšších územných celkov, z úverov,
za ktoré ručí štát; za verejné investície sa považujú aj vlastné prostriedky obce,
ak obec požiada o zaradenie stavby financovanej z takých prostriedkov do rozvojového
programu kraja,
c)
zámerom verejnej práce je dokumentácia, ktorá vyjadruje základné požiadavky na verejnú
prácu,
d)
súhrnným programom verejných prác je súbor verejných prác s vypracovaným zámerom
verejnej práce,
e)
celkovou cenou verejnej práce je cena vrátane dane z pridanej hodnoty,
f)
rozvojovou verejnou prácou je verejná práca s celkovou cenou vyššou ako 5 mil. eur,
ktorou sa vykonáva hospodárska a sociálna politika vlády Slovenskej republiky (ďalej
len „vláda”) a zabezpečuje politika rozvoja odvetvia alebo rozvoj regiónu,1)
g)
predkladateľom sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy
alebo iní správcovia rozpočtových kapitol, samosprávne kraje a obce,
h)
technickou prípravou verejnej práce (ďalej len „technická príprava”) sú všetky činnosti
potrebné na spracovanie zámeru verejnej práce a ďalšie činnosti, ktoré končia oznámením
o vyhlásení verejného obstarávania, oznámením použitým ako výzva na súťaž, oznámením
o koncesii, oznámením o vyhlásení súťaže návrhov alebo výzvou na predkladanie ponúk,1a)
i)
rozvojovým programom priorít verejných prác je súbor rozvojových verejných prác,
ktorých technická príprava je v súlade s týmto zákonom; informatívnu časť rozvojového
programu priorít verejných prác tvoria predpokladané finančné prostriedky podľa zdrojov.
Rezortný rozvojový program verejných prác (ďalej len „rezortný rozvojový program“),
b)
Rozvojový program verejných prác samosprávneho kraja (ďalej len „Rozvojový program
samosprávneho kraja),
c)
Súhrnný program verejných prác,
d)
Rozvojový program priorít verejných prác (ďalej len „rozvojový program priorít“).
(2)
Podrobnosti o rozsahu, forme a zostavovaní rezortného rozvojového programu a rozvojového
programu kraja ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo
dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
Rezortný rozvojový program zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v rezorte, pri ktorých
sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších
dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v rezorte s ukončenou technickou prípravou
s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom rozpočtovom roku a v ďalších
dvoch rokoch.
(2)
Rezortný rozvojový program vypracúvajú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány
štátnej správy a iní správcovia rozpočtových kapitol na obdobie troch rokov na základe
koncepcie rozvoja odvetvia, základných programových dokumentov podpory regionálneho
rozvoja1b) a územnoplánovacej dokumentácie1c) a predkladajú ho ministerstvu každoročne v termíne určenom ministerstvom.
Rozvojový program samosprávneho kraja zahŕňa všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom
kraji, pri ktorých sa predpokladá ukončenie technickej prípravy v nasledujúcom rozpočtovom
roku a v ďalších dvoch rokoch a všetky rozvojové verejné práce v samosprávnom kraji
s ukončenou technickou prípravou s predpokladaným začatím stavebných prác v nasledujúcom
rozpočtovom roku a v ďalších dvoch rokoch.
(2)
Rozvojový program samosprávneho kraja vypracúva samosprávny kraj na obdobie troch
rokov, pričom vychádza najmä zo základných programových dokumentov podpory regionálneho
rozvoja1b) a územnoplánovacej dokumentácie1c) a predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca.
(3)
Do rozvojového programu samosprávneho kraja samosprávny kraj zapracuje aj rozvojové
verejné práce obcí.
(4)
Požiadavku na zaradenie rozvojovej verejnej práce do rozvojového programu samosprávneho
kraja obec predkladá samosprávnemu kraju každoročne do konca januára.
Súhrnný program verejných prác spracúva ministerstvo na podklade priebežne predkladaných
zámerov verejnej práce.
(2)
Predkladateľ preverí správnosť zámeru verejnej práce, jeho súlad so zámermi a cieľmi
rezortu, samosprávneho kraja alebo obce a predloží ho v jednom vyhotovení ministerstvu.
Zámer verejnej práce, ktorý obsahuje skutočnosti týkajúce sa obrany štátu alebo bezpečnosti
štátu, ministerstvu sa nepredkladá.
(3)
Ak je potrebné vykonať štátnu expertízu zámeru verejnej práce (ďalej len „štátna
expertíza“), predkladateľ postupuje podľa § 10.
Rozvojový program priorít zostavuje ministerstvo z rezortných rozvojových programov
a rozvojových programov samosprávnych krajov na obdobie troch rokov a predkladá na
schválenie vláde.
(2)
Do rozvojového programu priorít ministerstvo zaraďuje rozvojové verejné práce cez
Súhrnný program verejných prác na základe preverenia stavu technickej prípravy.
(3)
Pri verejných prácach, ktorými sa zabezpečuje obrana štátu a bezpečnosť štátu, sa
postup podľa odseku 2 neuplatňuje.
Zámer verejnej práce vychádza z koncepcie rozvoja odvetvia, zo základných programových
dokumentov podpory regionálneho rozvoja,1b) schválenej územnoplánovacej dokumentácie a objasňuje súvislosti stavby alebo súboru
stavieb vyjadrené v týchto dokumentoch.
(2)
Zámer verejnej práce predkladateľ zabezpečuje na každú verejnú prácu s navrhovanou
cenou vyššou ako 5 mil. eur.
(3)
Zámer verejnej práce obsahuje príslušnú dokumentáciu zámeru verejnej práce a záverečné
stanovisko podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje. V prípade zámeru
verejnej práce s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu1e) zámer verejnej práce obsahuje príslušnú dokumentáciu zámeru verejnej práce a záverečné
stanovisko,1d) ak už bolo vydané.
(4)
Dokumentácia zámeru verejnej práce obsahuje najmä
a)
sprievodnú správu,
b)
technickú správu,
c)
ekonomickú správu,
d)
výkresy,
e)
doklady.
(5)
Podrobnosti o obsahu a rozsahu dokumentácie zámeru verejnej práce ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(6)
Predkladateľ zodpovedá za vypracovanie zámeru verejnej práce podľa odseku 1, za hospodárnosť
využitia verejných investícií a úplnosť písomností podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Ak ide o verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur, predkladateľ požiada
ministerstvo o vykonanie štátnej expertízy.
(8)
Dokumentáciu zámeru verejnej práce uchováva predkladateľ desať rokov od právoplatnosti
kolaudačného osvedčenia.
Štátna expertíza je posudzovanie zámeru verejnej práce s cieľom zhodnotiť optimálne
využitie verejných investícií pri financovaní verejnej práce. Štátnu expertízu vykonáva
ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa o vykonanie štátnej expertízy (ďalej
len „žiadosť“).
(2)
Štátna expertíza sa vykoná
a)
na každú verejnú prácu s celkovou cenou vyššou ako 20 mil. eur s výnimkou verejných
prác obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré sa
uskutočňujú v zahraničí, a verejných prác určených na zabezpečenie obrany a bezpečnosti
štátu,
b)
na verejnú prácu zásadného významu pre štát, ak tak určí vláda.
(3)
Žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi a verejnej práci,
b)
predpokladané termíny prípravy, uskutočnenia a dokončenia verejnej práce,
c)
zámer verejnej práce podľa § 9 ods. 3 v troch výtlačkoch a dokumentáciu zámeru verejnej práce podľa § 9 ods. 4 písm. a), b) a c) aj v elektronickej podobe a rozhodnutie o stavebnom zámere, ak už bolo vydané a osvedčenie
o významnej investícii podľa osobitného predpisu,1e) ak bolo vydané.
(4)
Ministerstvo v rámci výkonu štátnej expertízy vypracuje do 30 dní expertízny posudok
(ďalej len „posudok“) na zámer verejnej práce.
(5)
Ministerstvo môže požiadať o vypracovanie posudku externých odborníkov, vedecké alebo
odborné inštitúcie. Lehota na vypracovanie posudku je do 30 dní.
(6)
Ak externému odborníkovi vzniknú v súvislosti s vypracovaním posudku nevyhnutné náklady,
uvedie ich vo vyúčtovaní oddelene od odmeny za výkon práce.
(7)
Posudok hodnotí verejnú prácu najmä z hľadiska
a)
posúdenia ekonomickej efektívnosti,
b)
opodstatnenosti nákladov verejnej práce,
c)
súladu so základnými programovými dokumentmi podpory regionálneho rozvoja,1b)
d)
súladu s Koncepciou územného rozvoja Slovenska,
e)
súladu s koncepciou rozvoja odvetvia,
f)
súladu s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
g)
súladu s územnoplánovacou dokumentáciou,
h)
súladu so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu,1d) ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa toto stanovisko vyžaduje, s výnimkou
zámeru verejnej práce s vydaným osvedčením o významnej investícii podľa osobitného
predpisu,1e) pre ktorý nebolo vydané záverečné stanovisko,1d)
i)
optimálneho technického, konštrukčného a ekonomického riešenia.
(8)
Ak z posudku vyplýva, že posudzovaný zámer verejnej práce zodpovedá požadovaným hľadiskám,
ministerstvo vyhotoví protokol o vykonaní štátnej expertízy (ďalej len „protokol“).
Protokol je záväzným podkladom na ďalšie etapy prípravy a uskutočňovania verejných
prác.
(2)
Lehota na vyhotovenie protokolu je 14 dní od vypracovania posudku. Ak ministerstvo
požiadalo o vypracovanie posudku podľa § 10 ods. 6, 14-dňová lehota plynie odo dňa doručenia posudku.
(3)
V prípade nesúhlasného posudku k zámeru verejnej práce ministerstvo do siedmich dní
odo dňa doručenia posudku zvolá rokovanie na zladenie stanovísk. Na rokovanie prizve
aj predkladateľa a do 14 dní po prerokovaní stanovísk vyhotoví protokol.
(4)
Ak ide o zámer verejnej práce, pre ktorý sa vyžaduje aj záverečné stanovisko podľa
osobitného predpisu,1d) ministerstvo nemôže vyhotoviť protokol bez tohto stanoviska s výnimkou zámeru verejnej
práce, na ktorý bolo vydané osvedčenie o významnej investícii podľa osobitného predpisu.1e)
(5)
Ak je záver protokolu v rozpore so záverečným stanoviskom podľa osobitného predpisu1d) a predkladateľ vypracúva nový zámer verejnej práce podľa záverov protokolu, vzťahuje
sa na posúdenie tohto zámeru verejnej práce osobitný predpis.1d)
(6)
Protokol obsahuje
a)
identifikačné údaje predkladateľa, názov verejnej práce, miesto jej uskutočnenia,
predpokladanú lehotu výstavby a rozpočet verejnej práce,
b)
údaje o postupe pri posúdení zámeru verejnej práce,
c)
záver protokolu, ktorý obsahuje
1.
súhlas so zámerom verejnej práce alebo
2.
súhlas so zámerom verejnej práce s pripomienkami a podmienkami, ktorých splnenie
podmieňuje platnosť súhlasu, alebo
3.
nesúhlas so zámerom verejnej práce s odôvodnením nesúhlasu,
d)
dátum vyhotovenia a odoslania protokolu, meno, priezvisko a podpis spracovateľa protokolu,
podpis oprávneného zástupcu ministerstva a odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.
(7)
Ministerstvo zašle protokol a zámer verejnej práce predkladateľovi do siedmich dní
od vyhotovenia protokolu. Na každej strane protokolu, zámeru verejnej práce a na každom
výkrese zámeru verejnej práce je odtlačok úradnej pečiatky ministerstva. V rovnakej
lehote protokol zašle aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo
financií“). Zvyšné exempláre zámeru verejnej práce bez odtlačku úradnej pečiatky ministerstvo
vráti predkladateľovi.
(8)
Protokol a posudky sú uložené na ministerstve. Ministerstvo tieto dokumenty uchováva
desať rokov od vydania protokolu.
(9)
Cena uvedená v protokole je predpokladaná hodnota zákazky podľa osobitného predpisu.2)
(10)
Ministerstvo môže v protokole určiť predkladateľovi povinnosť opätovne predložiť
dokumentáciu v priebehu technickej prípravy na preverenie, či sa zohľadnili pripomienky
a dodržali podmienky určené protokolom. Ak sa pripomienky a podmienky splnili, ministerstvo
do 30 dní odo dňa doručenia dokumentácie vydá dodatok k protokolu, ktorý tvorí súčasť
protokolu.
Opakovaná štátna expertíza sa vykoná na dodatok zámeru verejnej práce, ak v priebehu
technickej prípravy stavby dôjde k zmene technického riešenia stavby alebo k inej
zmene, následkom ktorej nie je možné dodržať cenu podľa § 11 ods. 9.
(2)
Obsahom dokumentácie dodatku zámeru verejnej práce je riešenie predmetu zmeny a porovnanie
so zámerom verejnej práce so zdôvodnením nedodržania protokolu; pre rozsah dokumentácie
dodatku zámeru verejnej práce sa použije ustanovenie vykonávacieho predpisu.
(3)
Pri vypracovaní posudku na dodatok zámeru verejnej práce v rámci výkonu opakovanej
štátnej expertízy ministerstvo postupuje podľa § 10.
(4)
Ak z posudku na dodatok zámeru verejnej práce vyplýva, že dodatok zámeru verejnej
práce zodpovedá požadovaným hľadiskám, ministerstvo vyhotoví dodatok k protokolu,
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť protokolu.
(5)
Ak posudok na dodatok zámeru verejnej práce preukáže neopodstatnenosť zmeny ceny
uvedenej v protokole, dodatok k protokolu sa nevyhotoví a ministerstvo oznámi výsledok
posúdenia predkladateľovi.
(6)
Opakovanú štátnu expertízu vykoná ministerstvo na základe žiadosti predkladateľa
o vykonanie opakovanej štátnej expertízy.
Za kvalitu verejnej práce zodpovedá stavebník, ktorý je povinný najmä
a)
pri príprave verejnej práce v zmluve
1.
určiť technické normy a všeobecné technické požiadavky projektantovi pri spracúvaní
projektovej dokumentácie,
2.
zabezpečiť kontrolu technického riešenia projektových prác a stanoviť etapy kontroly
v procese rozpracovanosti projektu,
3.
určiť povinnosť projektanta spolupracovať so zhotoviteľom verejnej práce (ďalej len
„zhotoviteľ“) pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce (ďalej
len „skúšobný plán“),
4.
určiť rozsah a podmienky dozoru projektanta verejnej práce,
5.
špecifikovať požiadavky na stavebné výrobky,
6.
uložiť projektantovi v spolupráci so zhotoviteľom spracovať plán užívania verejnej
práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu,
prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických
prehliadok, údržby a opráv,
7.
uložiť zhotoviteľovi pred začatím stavebných prác vypracovať skúšobný plán, termín
jeho vypracovania a spôsob odsúhlasenia za účasti projektanta,
b)
počas uskutočňovania verejnej práce v zmluve
1.
určiť osobitné požiadavky na kvalitu a spôsob ich overovania, ak nevyplývajú z požiadaviek
technických noriem, prípadne z iných dokumentov ním určených,
2.
zabezpečiť primerané podmienky na výkon dozoru projektanta, štátneho dozoru a autorského
dozoru,
3.
vyhradiť si právo nezaplatiť zhotoviteľovi najmenej 5 % a najviac 10 % z dohodnutej
ceny do doby preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní verejnej
práce alebo jej ucelenej časti; pri stavbe diaľnice alebo cesty pre motorové vozidlá
najmenej 5 % a najviac 30 %,
4.
vyžadovať záručnú lehotu minimálne päť rokov pre stavebnú časť verejnej práce alebo
dlhšiu pre jej vybranú časť,
c)
po dokončení verejnej práce
1.
organizovať po výzve zhotoviteľa preberanie verejnej práce medzi ním a zhotoviteľom,
o čom vyhotoví preberací protokol,
2.
preveriť komplexnosť, úplnosť, kvalitu a prevádzkyschopnosť preberanej verejnej práce
alebo jej ucelenej časti,
3.
vyhotovovať súpis zistených nedostatkov a nedorobkov a dohodnúť so zhotoviteľom termín
ich odstránenia,
4.
uložiť zhotoviteľovi nápravné opatrenia s cieľom odstrániť zistené nedostatky a nedorobky
a určiť náhradný termín preberania verejnej práce,
5.
zabezpečiť odovzdanie častí verejnej práce užívateľom, ktorých odovzdanie je určené
osobitnými predpismi.3)
(2)
Podrobnosti o obsahu preberacieho protokolu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
Skúšobný plán vypracúva zhotoviteľ s cieľom preveriť a preukázať súlad požadovaných
technických vlastností verejnej práce a jej častí s požiadavkami
a)
všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
slovenských technických noriem4) a ďalších požadovaných technických noriem,
c)
všeobecných záväzných nariadení obce,
d)
rozhodnutia o stavebnom zámere,
e)
zmluvy s obstarávateľom.
(2)
Skúšobný plán je dokumentácia, ktorej vypracovanie, odsúhlasovanie, aktualizáciu,
dopĺňanie, distribúciu a archivovanie zabezpečuje zhotoviteľ. Obsah skúšobného plánu
musí byť v súlade s plánovaným postupom prác a tvorí ho
a)
určenie predmetu, spôsobu a početnosti kontrol,
b)
doklad o oprávnení na vykonanie kontroly,
c)
spôsob vyhodnocovania výsledkov.
(3)
Skúšobný plán musí určovať miesta v konštrukcii stavby, kde sa majú jednotlivé kontroly
vykonať. Náklady na skúšky a kontroly v rozsahu skúšobného plánu uhrádza zhotoviteľ,
ak sa so stavebníkom nedohodne inak.
(4)
Stavebník môže požadovať vykonanie ďalších skúšok nad rámec skúšobného plánu v prípade
podozrenia z nedodržania kvality. Náklady nad rámec skúšobného plánu znáša zhotoviteľ,
ak sa preukáže, že za porušenie kvality zodpovedá. V opačnom prípade náklady znáša
stavebník.
Po dokončení verejnej práce je stavebník povinný skontrolovať úplnosť dokumentácie
o kvalite verejnej práce a odovzdať ju užívateľovi, ktorý je povinný túto dokumentáciu
uchovávať desať rokov od právoplatnosti kolaudačného osvedčenia.
PIATA ČASŤ
ZÁVEREČNÉ TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ HODNOTENIE DOKONČENEJ VEREJNEJ PRÁCE
Záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce (ďalej len
„hodnotenie verejnej práce“) je povinný zabezpečiť stavebník. Hodnotením verejnej
práce sa overuje, či sa verejné investície na verejnú prácu použili v súlade so zámerom
verejnej práce a protokolom, ak bol vydaný.
(2)
Podrobnosti záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej
práce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
identifikačné údaje o verejnej práci, údaje o rozhodnutí o stavebnom zámere a kolaudačnom
osvedčení,
b)
vyjadrenie stavebníka, či trvajú podmienky, za akých bol schválený zámer verejnej
práce, a správu stavebníka o konečných podmienkach na hodnotenie verejnej práce, ak
sa tieto podmienky pred dokončením verejnej práce zmenili,
c)
návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a nedorobkov alebo na dosiahnutie
technických a ekonomických parametrov dokončenej verejnej práce, ak sa plánované technické
a ekonomické parametre nedosiahli,
d)
prehľad skutočných nákladov dokončenej verejnej práce v príslušnom členení,
e)
porovnanie predpokladaných nákladov a skutočných nákladov dokončenej verejnej práce,
f)
súpis poznatkov a skúseností z prípravy a realizácie verejnej práce použiteľných
na skvalitnenie úrovne riadenia ďalších verejných prác,
g)
závery, prípadne opatrenia, ktoré ešte treba vykonať na verejnej práci.
(2)
Hodnotením verejnej práce sa posudzuje
a)
dodržanie podmienok, za akých bol odsúhlasený zámer verejnej práce, projektová dokumentácia
stavby, a podmienok stavebného úradu určených v rozhodnutí o stavebnom zámere,
b)
dodržanie vecného rozsahu verejnej práce,
c)
splnenie všetkých zmluvne dohodnutých kvalitatívnych podmienok a parametrov,
d)
dosiahnutie projektovaných technických a ekonomických parametrov,
e)
súlad podkladov o priebehu financovania verejnej práce so skutočne realizovanými
úhradami za vykonané práce a dodávky,
f)
objasnenie príčin a dôsledkov nedosiahnutia projektových, technických a ekonomických
parametrov a zistenie zodpovednosti.
Hodnotenie verejnej práce je stavebník povinný predložiť ministerstvu, ministerstvu
financií, predkladateľovi a užívateľovi do dvoch mesiacov od právoplatnosti kolaudačného
osvedčenia. Pri verejnej práci, ktorá sa realizovala po častiach, sa hodnotenie robí
po skolaudovaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti.
(2)
Hodnotenie verejnej práce stavebník doplní o stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných
parametrov verejnej práce a záväzkov stavebníka po dokončení verejnej práce.
(3)
Všetky technické a ekonomické parametre dokončenej verejnej práce sa musia hodnotiť
za rovnaké obdobie.
(4)
Užívateľ je povinný uchovávať hodnotenie verejnej práce po celý čas užívania verejnej
práce a pri zmene užívateľa odovzdať ho novému užívateľovi.
Ministerstvo vytvára a vedie informačný systém verejných prác, ktorý obsahuje technické,
ekonomické a iné informácie o príprave, uskutočňovaní a hodnotení verejných prác.
(2)
Informačný systém verejných prác je súčasťou štátneho informačného systému.7)
kontroluje dokumentácia o kvalite verejnej práce podľa § 14,
3.
kontroluje hodnotenie verejnej práce,
4.
overuje, či sa verejné investície vynaložené na verejnú prácu použili v súlade so
zámerom verejnej práce a protokolom, ak bol vydaný.
(2)
Štátny dozor vykonáva ministerstvo, výkonom štátneho dozoru nie je dotknutý výkon
stavebného dozoru8) a štátneho stavebného dohľadu.9)
(3)
Na verejných prácach obstarávaných Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky,
ktoré sa uskutočňujú v zahraničí, a verejných prácach určených na zabezpečenie obrany
a bezpečnosti štátu sa štátny dozor nevykoná.
(4)
Dokumentácia z vykonania štátneho dozoru sa uchováva desať rokov od vykonania štátneho
dozoru.
Ministerstvo uloží pokutu zhotoviteľovi za porušenie povinností ustanovených v § 13 a užívateľovi za porušenie povinností uložených v § 18 ods. 4 až do 20 000 eur.
(3)
Pri ukladaní pokút ministerstvo prizerá na závažnosť porušenia povinnosti, na mieru
zavinenia a na výšku vzniknutej škody.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď ministerstvo porušenie povinnosti
zistilo, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
(5)
Na postup pri ukladaní a vymáhaní pokút sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.12)
(6)
V rozhodnutí o uložení pokuty štátny dozor určí aj lehotu, v akej sa má nedostatok
odstrániť. Ak nie je v tejto lehote nedostatok odstránený, štátny dozor túto skutočnosť
oznámi ministerstvu financií.
(7)
Uložením pokuty stavebníkovi alebo zhotoviteľovi nie je dotknutá zodpovednosť podľa
osobitných predpisov.
Konania začaté na základe žiadosti o vykonanie štátnej expertízy podľa § 10 podanej do 31. augusta 2019, ktoré neboli právoplatne ukončené pred 1. septembrom
2019, sa dokončia podľa predpisu účinného do 31. augusta 2019.
§ 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).