Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o podrobnostiach o obsahu žiadosti, o technických podmienkach a o dĺžke času uskutočnenia stavby, na ktorú sa poskytuje štátna podpora

u žiadateľa podľa § 7 písm. a) zákona údaje podľa § 11 ods. 2 zákona,

u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona s výnimkou obce a vyššieho územného celku

názov a sídlo žiadateľa,

identifikačné číslo organizácie,

u žiadateľa podľa § 7 písm. b) zákona, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,

názov obce alebo vyššieho územného celku,

adresa obecného úradu alebo vyššieho územného celku,

identifikačné číslo organizácie.

občianskeho preukazu,

rodného listu,

sobášneho listu alebo dokladu o nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode manželov.

písm. a) zákona, prílohou k žiadosti je potvrdenie odborného lekára o zdravotnom postihnutí uvedenom v prílohe č. 1 zákona,

písm. b) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa do pestúnskej starostlivosti,

písm. c) zákona, prílohou k žiadosti je doklad o poskytovaní opatrovateľskej služby, a

písm. d) zákona, prílohou k žiadosti je právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení ústavnej starostlivosti alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti.

názov a miesto stavby podľa ohlásenia stavebnému úradu alebo právoplatného stavebného povolenia,²) ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) zákona,

číslo parcely stavebného pozemku,

číslo právoplatného stavebného povolenia s uvedením termínu začatia a dokončenia stavby alebo číslo písomného oznámenia stavebného úradu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b) a d) až g) zákona,

číslo právoplatného kolaudačného rozhodnutia³) a dátum nadobudnutia jeho právoplatnosti, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. c), d) a f) zákona,

obstarávacia cena podľa § 9 ods. 4 a 5 zákona,

počet bytov s uvedením veľkosti podlahovej plochy jednotlivých bytov a výšky obstarávacej ceny každého bytu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c), d) a e) zákona,

počet lôžok s uvedením celkovej plochy obytných miestností, príslušenstva a spoločných častí, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. b) a f) zákona,

zníženie potreby tepla na vykurovanie v percentách na účely podľa § 5 ods. 3,ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) zákona,

názov, sídlo a identifikačné číslo zhotoviteľa stavby,

spôsob obstarania stavby,

spôsob výberu⁴) zhotoviteľa stavby podľa § 10 ods. 12 zákona,

systém tepelnej ochrany stavby,

vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona.

ohlásenie stavebnému úradu vrátane písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu drobnej stavby alebo stavebnej úpravy nemá námietky,⁵) alebo právoplatné stavebné povolenie, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), b), d), e), f) a g) zákona,

výpis z listu vlastníctva stavebného pozemku alebo výpis z listu vlastníctva stavby nie starší ako tri mesiace,

právoplatné kolaudačné rozhodnutie na stavbu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. c), d) a f) zákona,

doklad o obstarávacej cene, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) zákona,

prepočet obstarávacej ceny podľa písmena d) na každý byt, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. a), c) a e) zákona,

dokumentácia o stavebnotechnickom prieskume a o statickom posúdení s návrhom rozsahu a postupu obnovy bytovej budovy podľa § 5 ods. 7 písm. c) zákona zhotovená odborne spôsobilou osobou,⁶)

projektová dokumentácia, ktorá obsahuje

stavebné výkresy a technickú správu navrhovaného stavu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 zákona, a

stavebné výkresy súčasného stavu, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona,

tepelnotechnické posúdenie stavebných konštrukcií a budovy podľa osobitného predpisu⁷) pred uskutočnením obnovy a po uskutočnení obnovy, ak ide o účely podľa § 5 ods. 1 písm. g), ods. 7 písm. a) a ods. 8 písm. a) zákona, zhotovené odborne spôsobilou osobou,⁶)

doklad o preukázaní odbornej spôsobilosti zhotoviteľa,⁸) ak sa odborná spôsobilosť vyžaduje,

zmluva podľa § 11 ods. 7 zákona,

doklad o výbere zhotoviteľa stavby,

doklad o preukázaní zhody systému tepelnej ochrany stavby podľa § 10 ods. 13 písm. a) zákona,

doklad preukazujúci vek bytovej budovy, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona.

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky alebo pobočky zahraničnej banky (ďalej len „banka“) nie staršie ako tri mesiace o výške časovo neviazaných prostriedkov určených na financovanie účelu, na ktorý sa požaduje podpora, vystavené na žiadateľa, manžela žiadateľa alebo nezaopatrené dieťa žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne (ďalej len „poisťovňa“) o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona alebo

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona alebo

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení.

výpis z účtu alebo písomné potvrdenie banky vystavené na žiadateľa, alebo písomné potvrdenie poisťovne o priznaní poistnej náhrady podľa § 10 ods. 3 zákona,

doklad o hodnote už vykonaných prác a dodaných výrobkov a materiálov na rozostavanú stavbu potvrdený stavebným dozorom uvedeným v stavebnom povolení alebo

doklad preukazujúci, že obec alebo vyšší územný celok má vo svojom rozpočte na uvedený účel zabezpečené finančné prostriedky v potrebnej výške.

zamestnaní alebo inej zárobkovej činnosti,

rodinnom stave a o počte nezaopatrených detí⁹) a o počte ďalších osôb odkázaných na neho výživou,

priemernom mesačnom zárobku podľa osobitného predpisu,¹⁰) ak ide o zamestnanca, alebo o základe dane z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok a dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok podľa osobitného predpisu,¹¹)

ostatných príjmoch, ktorými sú

nemocenské dávky z nemocenského poistenia,¹²)

dôchodkové dávky z dôchodkového poistenia okrem zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť,¹²)

rodičovský príspevok,¹³)

dôchodky zo starobného dôchodkového sporenia,¹⁴)

dôchodky z doplnkového dôchodkového sporenia,¹⁵)

príjem prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,¹⁶)

peňažný príspevok za opatrovanie,¹⁷)

jednotlivých druhoch záväzkov a ich výške ku dňu podania žiadosti.

doklad preukazujúci oprávnenie na samostatnú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov,¹⁸)

rodný list dieťaťa alebo jeho úradne osvedčená kópia,

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok¹⁹) a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo doklad o priemernom mesačnom zárobku a o trvaní pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu,

doklad o príjmoch podľa odseku 1 písm. d),

doklad o určení vyživovacej povinnosti alebo o príspevku na výživné platené iným osobám, ku ktorým má žiadateľ vyživovaciu povinnosť,

doklad o povinnosti platiť úhradu za poskytnutú sociálnu službu alebo jej časť; to platí aj vtedy, ak ide o povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť, ktorú žiadateľ platí za inú osobu, ku ktorej má vyživovaciu povinnosť,

doklad o ďalších finančných záväzkoch žiadateľa vyplývajúcich z povinnosti splácať poskytnuté úvery a pôžičky.

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky a výpis z daňového priznania za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne roky¹⁹) alebo ročné účtovné závierky za tri bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia; to neplatí pre žiadateľa, ktorým je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, správca podľa osobitného predpisu,²⁰) obec, vyšší územný celok alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby na zabezpečenie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu podľa osobitného zákona,²¹)

návrh rozpočtu obce na príslušný rozpočtový rok alebo návrh rozpočtu vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov ku dňu podania žiadosti za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok a výpis z daňového priznania za bezprostredne predchádzajúci kalendárny rok¹⁹) alebo ročná účtovná závierka za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, ak žiadateľom je nezisková organizácia uvedená v písmene a), alebo

doklad o tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv²²) v bytovom dome za predchádzajúci kalendárny rok a ku dňu podania žiadosti, ak ide o účel podľa § 5 ods. 1 písm. d) a g) zákona, ak je žiadateľom spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca podľa osobitného predpisu.²⁰)

určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva,

určením dvoch ručiteľov alebo

označením bankovej záruky.

určením nehnuteľného majetku, ktorý bude predmetom záložného práva, alebo

označením bankovej záruky alebo

zriadením záložného práva na pohľadávku žiadateľa.

list vlastníctva k predmetu záložného práva a znalecký posudok na ocenenie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom záložného práva, nie staršie ako tri mesiace,

doklady ručiteľov podľa § 5 ods. 2 alebo

záväzný prísľub banky o poskytnutí bankovej záruky alebo

zmluva s bankou o zriadení účtu, na ktorom je vedený fond prevádzky, údržby a opráv,²⁰) výpis z účtu nie starší ako tri mesiace a vyhlásenie žiadateľa o tom, že finančné prostriedky na tomto účte nie sú zaťažené záložným právom alebo iným vecným právom.

potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov za predchádzajúci kalendárny rok¹⁹) a výpis z daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň za predchádzajúci kalendárny rok,

doklady o príjmoch podľa § 5 ods. 1 písm. d).

čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v likvidácii,

doklad preukazujúci, že žiadateľ nie je v konkurze alebo nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

potvrdenie správcu dane s výnimkou obce a vyššieho územného celku o tom, že správca dane neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne²³) o tom, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky poistného na sociálne poistenie, zdravotné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že má usporiadané ostatné finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,

čestné vyhlásenie žiadateľa o plnení záväzkov voči veriteľom.

písm. a) zákona je prílohou k žiadosti doklad preukazujúci skutočnosť, že žiadosť sa predkladá v dôsledku riešenia následkov živelnej udalosti,

písm. b) zákona je prílohou k žiadosti doklad o náhrade za žiadosť už podanú s uvedením pôvodného žiadateľa.

údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora,

súhlas s predložením žiadosti,

určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 6.

údaje o účele, na ktorý sa bude požadovať podpora, s označením obnovovaných spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,

spôsob financovania,

určenie spôsobu zabezpečenia záväzku podľa § 6,

uvedenie osoby oprávnenej na právne úkony súvisiace s poskytovaním podpory.

splnenie kritéria minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií nižšej, ako je požiadavka osobitného predpisu,²⁴) pričom stavebnými konštrukciami sú obvodový plášť, strešný plášť, otvorové konštrukcie a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,

dosiahnutie zníženia potreby tepla na vykurovanie minimálne 20 % oproti výpočtovo určenej potrebe tepla na vykurovanie pred uskutočnením účelu podľa § 5 ods. 1 písm. d) a f) zákona za podmienky, že uskutočnením tohto účelu sa splní hygienické kritérium, kritérium výmeny vzduchu a energetické kritérium určené osobitným predpisom,²⁴)

hydraulické vyváženie vykurovacieho systému v nadväznosti na zlepšenie tepelnej ochrany stavebných konštrukcií a budovy a

zabudovanie merania a regulácie v zásobovaní teplom.

trhlín v betónových a murovaných konštrukciách,

trhlín v stykoch medzi stavebnými konštrukciami,

trhlín v oceľových konštrukciách a zvaroch,

korózie výstuže v betónových konštrukciách a ich spojov a korózie oceľových konštrukcií vrátane ich spojov,

straty rovinnosti zvislých rovinných konštrukcií,

straty priamosti prizmatických tyčových, stĺpových a trámových konštrukcií,

vzájomných posunov a pootočenia prvkov stavebných konštrukcií,

celkových zmien geometrického tvaru budovy,

nepriaznivých zmien funkčnej vlastnosti iných stavebných konštrukcií.

§ 27 Obchodného zákonníka.

§ 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

§ 4 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 625/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

§ 44 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 485/2004 Z. z.

Napríklad § 134 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 245/2002 Z. z. o náhradom výživnom a Fonde náhradného výživného a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 94/1963 Zb. Zákon o rodine v znení neskorších predpisov.

§ 64a zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 38 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

§ 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z.

§ 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

STN 73 0540-2: 2002 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 2: Funkčné požiadavky.

§ 43g zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.